Главная - Трудовое право - Техника безопастности при выполнении работ по договору строительного подряда

Техника безопастности при выполнении работ по договору строительного подряда

Образец договора строительного подряда, заключаемого между юридическими лицами


Договор строительного подряда на выполнение строительных работг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:1.1.1.Стороны– Заказчик и Подрядчик.1.1.2.Объект– помещение Заказчика.1.1.3.Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор»– настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.1.1.4.Строительная площадка– территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу: .1.1.5.Работы– комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.1.1.6.Одобрение– подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).1.1.7.Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору– документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.2.1.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.2.2.

Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:

  1. при изменении порядка налогообложения в РФ после заключения Договора, в частности введения новых налогов и других сборов, их отмены или изменения размеров, действующих на день подписания Договора.
  2. при увеличении или уменьшении объемов и видов работ, включенных в Приложения (Сметы) к настоящему Договору;
  3. при изменении характера, качества или вида указанной работы;

3.3.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.4.1. Подрядчик обязуется:4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.4.1.2.

Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте.

За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.4.1.5.

В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.4.1.7.

Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц.

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.4.3.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.4.4.
Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации; иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.4.4.

Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.5.1.

Заказчик обязуется:5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.5.1.2.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность.

При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения.

Данный факт фиксируется в журнале работ.5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы.

При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.5.5.

В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.6.2.

Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.6.3.

В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.7.1.

Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере % от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.7.1.2.

Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного % аванса.7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.7.3.

В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.8.2.

Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.8.3.

Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам).8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч.

и скрытых) и согласованиях проектно-технических решений с Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.8.6.
Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.8.6. При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку.

Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ.8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:8.7.1.

Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.8.7.2. Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации.8.7.3. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте.

Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов.8.7.4.

После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.8.7.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.8.7.6.

Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.8.7.6.

Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Приложениям (Сметам) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.9.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору.

Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.10.1.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.10.2.
Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:

  1. нарушения Подрядчиком условий Договора, ведущие к снижению качества работ, предусмотренному проектом, строительными нормами и правилами;
  2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ при условии, если срок их окончания, установленный в Календарном плане, увеличивается более чем на календарных дней;
  3. аннулирования лицензии на строительную деятельность, издание других актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;
  4. в случае несвоевременного предупреждения Заказчика о необходимости превышения цены работ, указанной в Приложениях (Сметах).

10.3.

Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в следующих случаях:

  1. при остановке Заказчиком выполнения работ по независящим от Подрядчика причинам на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней;
  2. при финансовой несостоятельности Заказчика, а также в случае ликвидации.

10.4.

При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.11.1.
Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором и Календарным планом к Приложениям (Сметам) сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).11.2.

В случаях не обеспечения установленных Календарным планом сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере % от стоимости работ, за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.11.4.

Оплата штрафных санкций производится в течение банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте.12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.12.2.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.12.4.

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.12.7.

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом .12.8.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.13.1. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям.13.2.

Подрядчик соглашается со следующим:

  1. Приложить все свои усилия с тем, чтобы поддерживать репутацию и содействовать интересам Заказчика, и не вправе допускать конфликт между своими интересами и обязанностями, которые он имеет перед Заказчиком.
  2. Не производить или не предлагать прямо или косвенно платеж или дар какому-либо работнику, должностному лицу или представителю правительства, правительственного учреждения или иного органа или какой-либо политической партии либо ее должностному лицу или какому-либо кандидату на политический пост при обстоятельствах, когда платеж или дар будут составлять незаконный платеж, либо когда платеж или дар был произведен с целью обеспечить неправомерное преимущество или получить какой-либо доход от деятельности;

14.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один календарный год. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка пролонгации на последующие годы.ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПодрядчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Подрядчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Ответственность за технику безопасности договор подряда

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Суд удовлетворил требования отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ о привлечении федерального казенного предприятия к административной ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. Как указал суд, согласно ч.

3 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

В данном случае предприятием фактически выполняются функции государственного заказчика (застройщика) на объекте капитального строительства.

Между тем предприятием не представлены доказательства принятия всех зависящих от него мер по соблюдению требований градостроительного законодательства при строительстве объекта капитального строительства и своевременному выполнению выданного отделом предписания об устранении нарушений на объекте.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Суд удовлетворил требования отдела государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ о привлечении федерального казенного предприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. Как указал суд, согласно ч.

3 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.

Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации.

В данном случае предприятием фактически выполняются функции государственного заказчика (застройщика), что свидетельствует о наличии у него обязанности по контролю за соблюдением при выполнении работ на объекте капитального строительства требований законодательства о градостроительной деятельности.

Между тем предприятие допустило неисполнение в установленный срок ранее выданного предписания об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства. Кроме того, судом установлено, что после выдачи указанного предписания на спорном объекте продолжалось выполнение строительных работ, не связанных с устранением выявленных нарушений.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:В практике нередко возникает вопрос об ответственности должностных лиц за нарушение правил техники безопасности работ, когда последние проводились на основании договора подряда или на основании трудового соглашения.

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Согласно части 3 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели. 3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее — лицо, осуществляющее строительство), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда.

Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса).

7. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального строительства (далее — лицо, осуществляющее снос), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса. Лицо, осуществляющее снос, обеспечивает соблюдение требований проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ по сносу объекта капитального строительства и несет ответственность за качество выполненных работ.

Охрана труда при выполнении работ подрядчиком

Ста­вим за­да­чу: осу­ще­ст­вить до­пуск сто­рон­ней ор­га­ни­за­ции на тер­ри­то­рию на­ни­ма­те­ля для вы­пол­не­ния строи­тель­но-мон­таж­ных ра­бот. Ра­бо­то­да­тель обя­зан про­вес­ти ком­плекс дей­ст­вий, на­прав­лен­ных на ор­га­ни­за­цию ра­бо­ты и кон­тро­ля по ох­ра­не тру­да при выпол­не­нии ра­бот подрядчиком. В на­стоя­щее вре­мя субъ­ек­ты хо­зяй­ст­во­ва­ния все ча­ще при­бе­га­ют к ус­лу­гам сто­рон­них ор­га­ни­за­ций (да­лее – под­ряд­чи­ки) для вы­пол­не­ния ими раз­лич­ных ви­дов ра­бот.

Од­на­ко не все­гда подряд­чи­ки име­ют долж­ный уро­вень ор­га­ни­за­ции ох­ра­ны тру­да. За­час­тую, за­клю­чив до­го­вор под­ря­да, за­каз­чик и под­ряд­чик за­бы­ва­ют друг о дру­ге до на­сту­п­ле­ния сро­ка окон­ча­ния ра­бот. Ес­ли, ко­неч­но, не про­ис­хо­дит не­сча­ст­ный слу­чай или иное про­ис­ше­ст­вие.

Ос­нов­ные по­ло­же­ния о под­ря­де содержатся в гл. 37 Гра­ж­дан­ско­го ко­дек­са РБ (да­лее – ГК).

Ох­ра­на тру­да при вы­пол­не­нии ра­бот по гра­ж­дан­ско-пра­во­во­му до­го­во­ру По гра­ж­дан­ско-пра­во­во­му до­го­во­ру мо­гут ра­бо­тать гра­ж­да­не Республики Беларусь, ино­стран­ные гра­ж­да­не и ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва (За­кон РБ от 23.06.2008 № 356-З «Об ох­ра­не тру­да»). Спра­воч­но: по до­го­во­ру под­ря­да од­на сто­ро­на (под­ряд­чик) обя­зу­ет­ся вы­пол­нить по за­да­нию дру­гой сто­ро­ны (за­каз­чи­ка) оп­ре­де­лен­ную ра­бо­ту и сдать ее ре­зуль­тат за­каз­чи­ку в ус­та­нов­лен­ный срок, а за­каз­чик обя­зу­ет­ся при­нять ре­зуль­тат ра­бо­ты и опла­тить его (уп­ла­тить це­ну ра­бо­ты) (ст.

656 ГК). Ви­ды до­гово­ра под­ря­да раз­лич­ны и вклю­ча­ют, в ча­ст­но­сти, бы­то­вой под­ряд, строи­тель­ный под­ряд, под­ряд на про­ект­ные и изы­ска­тель­ские ра­бо­ты, под­ряд­ные ра­бо­ты для го­су­дар­ст­вен­ных нужд. Документ: Ин­ст­рук­ция о по­ряд­ке про­ве­де­ния обя­за­тель­ных ме­ди­цин­ских ос­мот­ров ра­бо­таю­щих и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ут­вер­жден­ная по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­здра­ва РБ от 28.04.2010 № 47). Ра­бот­ни­ки ор­га­ни­за­ции под­ряд­чи­ка, при­дя в ор­га­ни­за­цию за­каз­чи­ка, име­ют пра­во: – на по­лу­че­ние от ра­бо­то­да­те­ля дос­то­вер­ной ин­фор­ма­ции о со­стоя­нии ус­ло­вий и ох­ра­ны тру­да на ра­бо­чем мес­те, а так­же о сред­ст­вах за­щи­ты от воз­дей­ст­вия вред­ных и (или) опас­ных про­из­вод­ст­вен­ных фак­то­ров; – лич­ное уча­стие или уча­стие че­рез сво­его пред­ста­ви­те­ля в рас­смот­ре­нии во­про­сов, свя­зан­ных с обес­пе­че­ни­ем безо­пас­ных ус­ло­вий тру­да, про­ве­де­нии в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке про­ве­рок по ох­ра­не тру­да на их ра­бо­чем мес­те со­от­вет­ст­вую­щи­ми ор­га­на­ми, рас­сле­до­ва­нии про­изо­шед­ше­го с ними не­сча­ст­но­го слу­чая на про­из­вод­ст­ве или их про­фес­сио­наль­но­го за­бо­ле­ва­ния; – от­каз от вы­пол­не­ния по­ру­чен­ной ра­бо­ты (ока­за­ния ус­лу­ги) в слу­чае воз­ник­но­ве­ния не­по­сред­ст­вен­ной опас­но­сти для жиз­ни и здо­ро­вья их и ок­ру­жаю­щих до уст­ра­не­ния этой опас­но­сти; – от­каз от ис­пол­не­ния гра­ж­дан­ско-пра­во­во­го до­го­во­ра пол­но­стью или час­тич­но в слу­чае, ес­ли ра­бо­то­да­те­лем не соз­да­ны или не­над­ле­жа­щим об­ра­зом соз­да­ны ус­ло­вия, пре­ду­смот­рен­ные гра­ж­дан­ско-пра­во­вым до­го­во­ром.

Ра­бот­ни­ки подрядчика долж­ны иметь не толь­ко дос­та­точ­ный уро­вень ква­ли­фи­ка­ции на вы­пол­не­ние ого­во­рен­ных в до­го­во­ре ра­бот, но и справ­ки о про­хо­ж­де­нии мед­ос­мот­ра. Справочно: порядок проведения инструктажа описан в Ин­ст­рук­ции о по­ряд­ке обу­че­ния, ста­жи­ров­ки, ин­ст­рук­та­жа и про­вер­ки зна­ний ра­бо­таю­щих по во­про­сам ох­ра­ны тру­да, ут­вер­жден­ной по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­тру­да и соц­за­щи­ты РБ от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175)). Важно! Для ра­бот­ни­ков под­ряд­чи­ка про­во­дят­ся те же ме­ро­прия­тия, в том же объ­е­ме и с той же пе­рио­дич­но­стью, как и для ра­бо­таю­щих по тру­до­вым до­го­во­рам, т.е.

ввод­ный, пер­вич­ный на ра­бо­чем мес­те, по­втор­ный, вне­пла­но­вый и це­ле­вой ин­ст­рук­та­жи, ста­жи­ров­ка, про­вер­ка зна­ний, др. Ра­бо­то­да­тель (в на­шем слу­чае – за­каз­чик) обя­зан тре­бо­вать до­ку­мен­ты, под­твер­ждаю­щие про­хо­ж­де­ние ра­бо­тниками ме­ди­цин­ско­го ос­мот­ра, ес­ли это не­об­хо­ди­мо для вы­пол­не­ния со­от­вет­ст­вую­щих ви­дов ра­бот (ус­луг). В до­го­во­ре под­ря­да не­об­хо­ди­мо указать, ка­кие ви­ды ком­пен­са­ций по ус­ло­ви­ям тру­да, в т.ч.

за ра­бо­ту с вред­ны­ми и (или) опас­ны­ми ус­ло­вия­ми тру­да, бу­дут пре­дос­тав­лять­ся ра­бот­ни­кам под­ряд­чи­ка.

В гра­ж­дан­ско-пра­во­вом до­го­воре так­же дол­жно быть условие о требо­ва­ниях к обес­пе­че­нию работников подрядчика сред­ст­ва­ми ин­ди­ви­ду­аль­ной за­щи­ты, смы­ваю­щи­ми и обез­вре­жи­ваю­щи­ми сред­ст­ва­ми; га­ран­тии их пра­в на ох­ра­ну тру­да в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом. Обя­зан­но­сти сторон пе­ред на­ча­лом ра­бот При за­клю­че­нии до­го­во­ра под­ря­да сто­ро­ны обя­за­ны вклю­чить в него обя­за­тель­ст­ва по обес­пе­че­нию безо­пас­ных ус­ло­вий тру­да, а имен­но: 1) ра­бо­то­да­тель обя­зан: – обес­пе­чи­вать безо­пас­ность при экс­плуа­та­ции тер­ри­то­рии, про­из­вод­ст­вен­ных зда­ний (по­ме­ще­ний), со­ору­же­ний, обо­ру­до­ва­ния, тех­но­ло­ги­че­ских про­цес­сов и при­ме­няе­мых в про­из­вод­ст­ве ма­те­риа­лов, хи­ми­че­ских ве­ществ, а так­же эф­фек­тив­ную экс­плуа­та­цию средств ин­ди­ви­ду­аль­ной и кол­лек­тив­ной за­щи­ты.

Ес­ли тер­ри­то­рия, про­из­вод­ст­вен­ное зда­ние (по­ме­ще­ние), со­ору­же­ние или обо­ру­до­ва­ние ис­поль­зу­ют­ся не­сколь­ки­ми ра­бо­то­да­те­ля­ми, то обя­зан­но­сти по обес­пе­че­нию тре­бо­ва­ний по ох­ра­не тру­да вы­пол­ня­ют­ся ими со­вме­ст­но на ос­но­ва­нии пись­мен­но­го со­гла­ше­ния; – обес­пе­чи­вать ра­бот­ни­ков са­ни­тар­но-бы­то­вы­ми по­ме­ще­ния­ми, уст­рой­ст­ва­ми и сред­ст­ва­ми в со­от­вет­ст­вии с за­клю­чен­ным гра­ж­дан­ско-пра­во­вым до­го­во­ром; – пре­дос­тав­лять при не­об­хо­ди­мо­сти мес­та для вы­пол­не­ния ра­бот (ока­за­ния ус­луг) и соз­да­ния объ­ек­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной соб­ст­вен­но­сти по гра­ж­дан­ско-пра­во­во­му до­го­во­ру, со­от­вет­ст­вую­щие тре­бо­ва­ни­ям по ох­ра­не тру­да; – при­ни­мать ме­ры по пре­дот­вра­ще­нию ава­рий­ных си­туа­ций, со­хра­не­нию жиз­ни и здо­ро­вья ра­бо­таю­щих при воз­ник­но­ве­нии та­ких си­туа­ций, ока­за­нию по­тер­пев­шим при не­сча­ст­ных слу­ча­ях на про­из­вод­ст­ве не­об­хо­ди­мой по­мо­щи, их дос­тав­ке в ор­га­ни­за­цию здра­во­охра­не­ния; – осу­ще­ст­в­лять обу­че­ние, ста­жи­ров­ку, ин­ст­рук­таж и про­вер­ку зна­ний ра­бо­таю­щих по во­про­сам ох­ра­ны тру­да; – ин­фор­ми­ро­вать ра­бо­таю­щих о со­стоя­нии ус­ло­вий и ох­ра­ны тру­да на ра­бо­чем мес­те, о су­ще­ст­вую­щем рис­ке по­вре­ж­де­ния здо­ро­вья и по­ла­гаю­щих­ся сред­ст­вах ин­ди­ви­ду­аль­ной за­щи­ты, ком­пен­са­ци­ях по ус­ло­ви­ям тру­да; – обес­пе­чи­вать в ус­та­нов­лен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом по­ряд­ке рас­сле­до­ва­ние и учет не­сча­ст­ных слу­ча­ев на про­из­вод­ст­ве, про­фес­сио­наль­ных за­бо­ле­ва­ний, ава­рий, раз­ра­бот­ку и реа­ли­за­цию мер по их про­фи­лак­ти­ке (Пра­ви­ла рас­сле­до­ва­ния и уче­та не­сча­ст­ных слу­ча­ев на про­из­вод­ст­ве и про­фес­сио­наль­ных за­бо­ле­ва­ний, ут­вер­жден­ные по­ста­нов­ле­ни­ем Совета Ми­нистров РБ от 15.01.2004 № 30); – осу­ще­ст­в­лять обя­за­тель­ное стра­хо­ва­ние ра­бо­таю­щих от не­сча­ст­ных слу­ча­ев на про­из­вод­ст­ве и про­фес­сио­наль­ных за­бо­ле­ва­ний, воз­ме­щать вред, при­чи­нен­ный жиз­ни и здо­ро­вью ра­бо­таю­ще­го (Указ Пре­зи­ден­та РБ от 25.08.2006 № 530 «О стра­хо­вой дея­тель­но­сти»).

Ра­бо­то­да­тель обя­зан уп­ла­чи­вать за ра­бо­таю­ще­го обя­за­тель­ные стра­хо­вые взно­сы на го­су­дар­ст­вен­ное со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние в Фонд соц­за­щи­ты на­се­ле­ния; – бес­пре­пят­ст­вен­но до­пус­кать к про­ве­де­нию про­ве­рок пред­ста­ви­те­лей со­от­вет­ст­вую­щих ор­га­нов, пре­дос­тав­лять све­де­ния по ох­ра­не тру­да по во­про­сам, вхо­дя­щим в их ком­пе­тен­цию (Указ Пре­зи­ден­та РБ от 16.10.2009 № 510

«О со­вер­шен­ст­во­ва­нии кон­троль­ной (над­зор­ной) дея­тель­но­сти в Рес­пуб­ли­ке Бе­ла­русь»

); – не до­пус­кать к вы­пол­не­нию ра­бот (ока­за­нию ус­луг), от­стра­нять от вы­пол­не­ния ра­бот (ока­за­ния ус­луг) в со­от­вет­ст­вую­щий день (сме­ну) ра­бо­таю­ще­го, поя­вив­ше­го­ся на ра­бо­чем мес­те в со­стоя­нии ал­ко­голь­но­го, нар­ко­ти­че­ско­го или ток­си­че­ско­го опь­я­не­ния, а так­же в со­стоя­нии, свя­зан­ном с бо­лез­нью, пре­пят­ст­вую­щем вы­пол­не­нию ра­бот (ока­за­нию ус­луг); От редакции: подробнее о порядке отстранени 2) под­ряд­чик обя­зан: – со­блю­дать тре­бо­ва­ния по ох­ра­не тру­да, а так­же пра­ви­ла по­ве­де­ния на тер­ри­то­рии ор­га­ни­за­ции, в про­из­вод­ст­вен­ных, вспо­мо­га­тель­ных и бы­то­вых по­ме­ще­ни­ях; – ис­поль­зо­вать и пра­виль­но при­ме­нять сред­ст­ва ин­ди­ви­ду­аль­ной и кол­лек­тив­ной за­щи­ты; – про­хо­дить ме­ди­цин­ские ос­мот­ры, обу­че­ние, ста­жи­ров­ку, ин­ст­рук­таж и про­вер­ку зна­ний по во­про­сам ох­ра­ны тру­да; – не­мед­лен­но со­об­щать ра­бо­то­да­те­лю о лю­бой си­туа­ции, уг­ро­жаю­щей жиз­ни или здо­ро­вью ра­бо­таю­щих и ок­ру­жаю­щих, не­сча­ст­ном слу­чае, про­изо­шед­шем на про­из­вод­ст­ве, ока­зы­вать со­дей­ст­вие ра­бо­то­- дате­лю по при­ня­тию мер для ока­за­ния не­об­хо­ди­мой по­мо­щи по­тер­пев­шим и дос­тав­ки их в ор­га­ни­за­цию здра­во­охра­не­ния. В свою оче­редь, ра­бо­то­да­тель име­ет пра­во: – тре­бо­вать от ра­бо­таю­ще­го со­блю­де­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва об ох­ра­не тру­да; – при­ме­нять ме­ры по­ощ­ре­ния и ма­те­ри­аль­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ра­бо­таю­ще­го за со­блю­де­ние тре­бо­ва­ний по ох­ра­не тру­да; – об­ра­щать­ся в слу­ча­ях, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом, в ор­га­ни­за­ции здра­во­охра­не­ния за све­де­ния­ми о тя­же­сти по­лу­чен­ной ра­бо­таю­щим про­из­вод­ст­вен­ной трав­мы; – об­ра­щать­ся в го­су­дар­ст­вен­ные ор­га­ны и суд для за­щи­ты сво­их прав в ус­та­нов­лен­ном за­ко­но­да­тель­ст­вом по­ряд­ке. Рас­смот­рим во­про­сы ох­ра­ны тру­да при вы­пол­не­нии строи­тель­но-мон­таж­ных ра­бот (да­лее – СМР) под­ряд­чи­ком.

Ох­ра­на тру­да при вы­пол­не­нии СМР под­ряд­чи­ком СМР яв­ля­ют­ся рас­про­стра­нен­ным ви­дом ра­бот, ока­зы­вае­мых под­ряд­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми. При их вы­пол­не­нии мо­жет быть не­сколь­ко под­ряд­чи­ков (ге­не­раль­ный под­ряд­чик и суб­под­ряд­чи­ки), что ус­лож­ня­ет ор­га­ни­за­цию ра­бо­ты и кон­троль по ох­ра­не тру­да.

Рас­смот­рим ра­бо­ту по ох­ра­не тру­да у од­но­го под­ряд­чи­ка. Важно! Осу­ще­ст­в­ле­ние СМР не до­пус­ка­ет­ся без ут­вер­жден­ных про­ек­та ор­га­ни­за­ции строи­тель­ст­ва (ПОС) и про­ек­та про­из­вод­с Ос­нов­ны­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми при строи­тель­ном под­ря­де яв­ля­ют­ся: – Пра­ви­ла за­клю­че­ния и ис­пол­не­ния до­го­во­ров (кон­трак­тов) строи­тель­но­го под­ря­да, ут­вер­жден­ные по­ста­нов­ле­ни­ем Совета Ми­нистров РБ от 15.09.1998 № 1450; – По­ло­же­ние о ге­не­раль­ном под­ряд­чи­ке в строи­тель­ст­ве, ут­вер­ж­ден­ное при­ка­зом Мин­ст­рой­ар­хи­тек­ту­ры РБ от 31.08.1999 № 260; – По­ло­же­ние о до­го­во­рах под­ря­да на вы­пол­не­ние про­ект­ных и изы­ска­тель­ских ра­бот, ут­вер­жден­ное при­ка­зом Мин­ст­рой­ар­хи­тек­ту­ры РБ от 04.11.1999 № 339. Кто про­во­дит ввод­ный и пер­вич­ный ин­ст­рук­таж с ра­бот­ни­ка­ми под­ряд­чи­ка?

При вы­пол­не­нии СМР на тер­ри­то­рии ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка с ра­бот­ни­ка­ми под­ряд­чи­ка, в т.ч. ко­ман­ди­ро­ван­ны­ми, нуж­но про­вес­ти ввод­ный и дру­гие ин­ст­рук­та­жи по ох­ра­не тру­да.

Ввод­ный ин­ст­рук­таж с ра­бот­ни­ка­ми под­ряд­чи­ка про­во­дят­ по про­грам­ме ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка.

Про­во­дит ввод­ный ин­ст­рук­таж ин­же­нер по ох­ра­не тру­да или спе­циа­лист ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка, на ко­то­ро­го воз­ло­же­ны эти обя­зан­но­сти. При на­ли­чии в ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ке по­жар­ной, га­зо­спа­са­тель­ной и ме­ди­цин­ской служб ввод­ный ин­ст­рук­таж по со­от­вет­ст­вую­щим раз­де­лам про­грам­мы ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа мо­жет быть до­пол­нен ин­ст­рук­та­жем, про­во­ди­мым ра­бот­ни­ка­ми ука­зан­ных служб. Ре­ги­ст­ра­ция ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в жур­на­ле ре­ги­ст­ра­ции ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа по ох­ра­не тру­да.

При тер­ри­то­ри­аль­ной уда­лен­но­сти струк­тур­но­го под­раз­де­ле­ния ру­ко­во­ди­тель ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка мо­жет воз­ло­жить обя­зан­но­сти по про­ве­де­нию ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа на ру­ко­во­ди­те­ля такого под­раз­де­ле­ния. Ре­ги­ст­ра­ция ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа в этом слу­чае осу­ще­ст­- вля­ет­ся в жур­на­ле ре­ги­ст­ра­ции ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа по мес­ту его про­ве­де­ния (в жур­на­ле ре­ги­ст­ра­ции ин­ст­рук­та­жа по ох­ра­не тру­да – для мик­ро­ор­га­ни­за­ций).

Спра­воч­но: в мик­ро­ор­га­ни­за­ци­ях ввод­ный ин­ст­рук­та­ж регистрируют в жур­на­ле ре­ги­ст­ра­ции ин­ст­рук­та­жа по ох­ра­не тру­да (при­ло­же­ние 4 к Ин­ст­рук­ции № 175). Для ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка, арен­дую­щей офис­ные, про­из­вод­ст­вен­ные и дру­гие зда­ния, со­ору­же­ния и по­ме­ще­ния, по­ря­док про­ве­де­ния СМР этих объ­ек­тов рег­ла­мен­ти­ру­ет­ся до­го­во­ром арен­ды.

В данном случае для про­ве­де­ния ввод­но­го ин­ст­рук­та­жа ра­бот­ни­кам под­ряд­чи­ка мо­жет по­тре­бо­вать­ся уча­стие пред­ста­ви­те­ля арен­до­да­те­ля. Пер­вич­ный ин­ст­рук­таж по ох­ра­не тру­да на ра­бо­чем мес­те про­во­дят­ с ра­бот­ни­ка­ми под­ряд­чи­ка, в т.ч. ко­ман­ди­ро­ван­ны­ми, при вы­пол­не­нии СМР на тер­ри­то­рии ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка.

С ра­бот­ни­ка­ми под­ряд­чи­ка такой ин­ст­рук­таж про­во­дит ру­ко­во­ди­тель ра­бот при уча­стии ру­ко­во­ди­те­ля или спе­циа­ли­ста ор­га­ни­за­ции-за­каз­чи­ка, на тер­ри­то­рии ко­то­рой про­во­дят­ся СМР. Не­со­блю­де­ние это­го тре­бо­ва­ния од­ной из сто­рон мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как на­ру­ше­ние до­го­во­ра под­ря­да (например, ко­гда спе­циа­лист по ох­ра­не тру­да не про­вел ввод­ный ин­ст­рук­таж в си­лу от­сут­ст­вия со­от­вет­ст­вую­щей ин­фор­ма­ции от вы­ше­стоя­ще­го ру­ко­во­дства о про­во­ди­мых под­ряд­ных СМР). Пер­вич­ный ин­ст­рук­таж на ра­бо­чем мес­те нуж­но про­во­дить ин­ди­ви­ду­аль­но с прак­ти­че­ским по­ка­зом безо­пас­ных прие­мов и ме­то­дов тру­да.

До­пус­ка­ет­ся про­во­дить такой ин­ст­рук­таж с груп­пой лиц, об­слу­жи­ваю­щих од­но­тип­ное обо­ру­до­ва­ние, и в пре­де­лах об­ще­го ра­бо­че­го мес­та.

Пер­вич­ный ин­ст­рук­таж на ра­бо­чем мес­те про­во­дят по про­грам­ме ор­га­ни­за­ции-под­ряд­чи­ка, со­став­лен­ной с уче­том осо­бен­но­стей вы­пол­няе­мых СМР и тре­бо­ва­ний нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов по ох­ра­не тру­да, или по ин­ст­рук­ци­ям по ох­ра­не тру­да для про­фес­сий и ви­дов ра­бот. Внимание! Для того чтобы руководитель структурного подразделения мог провести вводный инструктаж, необходимо оформить соответствующий приказ. В жур­на­ле ре­ги­ст­ра­ции ин­ст­рук­та­жа по ох­ра­не тру­да по фор­ме со­глас­но при­ло­же­нию 4 к Ин­ст­рук­ции № 175 или лич­ной кар­точ­ке по ох­ра­не тру­да (в слу­чае ее при­ме­не­ния) по фор­ме со­глас­но при­ло­же­нию 3 к Ин­ст­рук­ции № 175 ука­зы­ва­ют на­име­но­ва­ния про­грамм пер­вич­но­го ин­ст­рук­та­жа на ра­бо­чем мес­те или но­ме­ра ин­ст­рук­ций по ох­ра­не тру­да, по ко­то­рым про­ве­ден ин­ст­рук­таж по ох­ра­не тру­да.

Пра­ви­ла вы­пол­не­ния ра­бот на тер­ри­то­рии за­каз­чи­ка Для вво­ди­мых в дей­ст­вие но­вых и ре­кон­ст­руи­ро­ван­ных про­из­водств до­пус­ка­ет­ся раз­ра­бот­ка вре­мен­ных ин­ст­рук­ций по ох­ра­не тру­да.

Они обес­пе­чи­ва­ют безо­пас­ное ве­де­ние тех­но­ло­ги­че­ских про­цес­сов (ра­бот) и безо­пас­ную экс­плуа­та­цию обо­ру­до­ва­ния и раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся на срок до при­ем­ки ука­зан­ных про­из­водств в экс­плуа­та­цию.

В хо­де СМР при строи­тель­ст­ве но­вых, ре­кон­ст­рук­ции, рас­ши­ре­нии и тех­ни­че­ском пе­ре­воо­ру­же­нии дей­ст­вую­щих объ­ек­тов сле­ду­ет со­блю­дать, а так­же учи­ты­вать при раз­ра­бот­ке ППР тре­бо­ва­ния ТКП 45-1.03-40-2006 «Безо­пас­ность тру­да в строи­тель­ст­ве. Об­щие тре­бо­ва­ния» и ТКП 45-1.03-44-2006 «Безо­пас­ность тру­да в строи­тель­ст­ве.

Строи­тель­ное про­из­вод­ст­во».

Документ: Ин­ст­рук­ция о по­ряд­ке при­ня­тия ло­каль­ных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов по ох­ра­не тру­да для про­фес­сий и от­дель­ных ви­дов ра­бот (ус­луг), ут­вер­жден­ная по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­тру­да и соц­за­щи­ты РБ от 28.11.2008 № 176. При ор­га­ни­за­ции строи­тель­ной пло­щад­ки, раз­ме­ще­нии уча­ст­ков ра­бот, ра­бо­чих мест, про­ез­дов строи­тель­ных ма­шин и транс­порт­ных средств, про­хо­дов для лю­дей ус­та­нав­ли­ва­ют­ся опас­ные зо­ны, в пре­делах ко­то­рых по­сто­ян­но дей­ст­ву­ют или по­тен­ци­аль­но мо­гут дей­ст­во­вать опас­ные про­из­вод­ст­вен­ные фак­то­ры. Эти зо­ны долж­ны быть обо­зна­че­ны зна­ка­ми безо­пас­но­сти и над­пи­ся­ми ус­та­нов­лен­ной фор­мы со­глас­но ГОСТ 12.4.026 «Сис­те­ма стан­дар­тов по­жар­ной безо­пас­но­сти.

Цве­та сиг­наль­ные. Зна­ки по­жар­ной безо­пас­но­сти.

Об­щие тех­ни­че­ские тре­бо­ва­ния. Ме­то­ды ис­пы­та­ний». При про­из­вод­ст­ве ра­бот в опас­ных зо­нах сле­ду­ет осу­ще­ст­в­лять ор­га­ни­за­ци­он­но-тех­ни­че­ские ме­ро­прия­тия, обес­пе­чи­ваю­щие безо­пас­ность ра­бо­таю­щих и вклю­чае­мые в со­став ППР: – оп­ре­де­ле­ние ра­бот, вы­пол­няе­мых по на­ря­ду-до­пус­ку; – со­вме­ст­ные ме­ро­прия­тия под­ряд­чи­ка и за­каз­чи­ка по про­из­вод­ст­ву ра­бот на тер­ри­то­рии дей­ст­вую­щей ор­га­ни­за­ции и вбли­зи экс­плуа­ти­руе­мых зда­ний, со­ору­же­ний, ин­же­нер­но­го обо­ру­до­ва­ния, се­тей и сис­тем; – со­вме­ст­ные ме­ро­прия­тия под­ряд­чи­ка и за­каз­чи­ка по обес­пе­че­нию безо­пас­но­сти при со­вме­ще­нии от­дель­ных ви­дов ра­бот. При ор­га­ни­за­ции и про­ве­де­нии СМР на вы­со­те долж­ны со­блю­дать­ся, в ча­ст­но­сти: – Пра­ви­ла ох­ра­ны тру­да при ра­бо­те на вы­со­те, ут­вер­жден­ные по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­тру­да РБ от 28.04.2001 № 52; – Меж­от­рас­ле­вые пра­ви­ла по ох­ра­не тру­да при вы­пол­не­нии ра­бот с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­то­дов про­мыш­лен­но­го аль­пи­низ­ма, ут­вер­жден­ные по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­тру­да и соц­за­щи­ты РБ от 27.12.2007 № 184; – Сис­те­ма стан­дар­тов безо­пас­но­сти тру­да.

Строи­тель­ст­во. Ог­ра­ж­де­ния пре­до­хра­ни­тель­ные ин­вен­тар­ные. Об­щие тех­ни­че­ские ус­ло­вия».

По­ря­док сда­чи вы­пол­нен­ных СМР дол­жен про­хо­дить с со­блю­де­ни­ем ТКП 45-1.03-59-2008 «При­ем­ка за­кон­чен­ных строи­тель­ст­вомобъ­ек­тов. По­ря­док про­ве­де­ния» и по­ло­же­ний ГК.

Документ: Ин­ст­рук­ция о по­ряд­ке при­ня­тия ло­каль­ных нор­ма­тив­ных пра­во­вых ак­тов по ох­ра­не тру­да для про­фес­сий и от­дель­ных ви­дов ра­бот (ус­луг), ут­вер­жден­ная по­ста­нов­ле­ни­ем Мин­тру­да и соц­за­щи­ты РБ от 28.11.2008 № 176.

К ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты по ох­ра­не тру­да у не­сколь­ких под­ряд­чи­ков предъ­яв­ля­ют­ся те же тре­бо­ва­ния, что и у од­но­го под­ряд­чи­ка.

В том слу­чае, ес­ли под­ряд­чик вы­сту­па­ет в ро­ли ге­не­раль­но­го под­ряд­чи­ка, имен­но он бу­дет не­сти пе­ред за­каз­чи­ком от­вет­ст­вен­ность за убыт­ки, при­чи­нен­ные уча­сти­ем суб­под­ряд­чи­ка в ис­пол­не­нии до­го­во­ра. Ге­не­раль­ный под­ряд­чик не­сет пе­ред за­каз­чи­ком от­вет­ст­вен­ность за по­след­ст­вия не­ис­пол­не­ния или не­над­ле­жа­ще­го ис­пол­не­ния обя­за­тельств суб­под­ряд­чи­ком (п. 1 ст. 294 и ст. 374 ГК), а пе­ред суб­под­ряд­чи­ком – от­вет­ст­вен­ность за не­ис­пол­не­ние или не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние за­каз­чи­ком обя­за­тельств по до­го­во­ру под­ря­да.

Ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но за­ко­но­да­тель­ст­вом или до­го­во­ром, за­каз­чик и суб­под­ряд­чик не впра­ве предъ­яв­лять друг дру­гу тре­бо­ва­ния, свя­зан­ные с на­ру­ше­ни­ем до­го­во­ров, за­клю­чен­ных ка­ж­дым из них с ге­не­раль­ным под­ряд­чи­ком. Важно! Все ли­ца, на­хо­дя­щие­ся на строи­тель­ной пло­щад­ке, обя­за­ны но­сить за­щит­ные кас­ки, за­стег­ну­тые на под­бо­ро­доч­ные рем­ни.

За на­ру­ше­ние это­го тре­бо­ва­ния пре­ду­смот­рен штраф. С со­гла­сия ге­не­раль­но­го под­ряд­чи­ка за­каз­чик впра­ве за­клю­чить до­го­вор на вы­пол­не­ние от­дель­ных ра­бот с дру­ги­ми ли­ца­ми.

Обсуждения
Ответственность учащихся за ненормативную лексику

Нецензурная брань в школе какая ответственность Содержание...

Комментариев  0
Заявление инвалида об отказе от ипр образец

Заявление об отказе работника, являющегося инвалидом, от...

Комментариев  0
Сколько стоит поставить машину на учет в гаи 2021 березники

Оглавление:Постановка на учёт автомобиля в ГАИ в Березнике в 2021...

Комментариев  0

Консультация юриста

Информация

top