Главная - Другое - Пример контракта обслуживание сплит систем

Пример контракта обслуживание сплит систем

договор №


/ / / г. Москва “ ” ________ 2020 г. ООО , в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны и ООО __________________ в лице Генерального директора ________________________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчика оборудование и расходные материалы, именуемые далее Товар, а также произвести монтаж и пуско-наладку этого оборудования, а Заказчик обязуется оплатить стоимость оборудования, расходных материалов, монтажа и пуско-наладочных работ.

2.1. Спецификация Товара и Услуг установлена сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. 2.2. Цена по настоящему Договору составляет сумму в 911900 (Девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) руб.00 коп.

2.3. В цену Договора входят стоимость самого товара и расходных материалов, тары, упаковки и маркировки Товара, а так же стоимость монтажных и пусконаладочных работ. 2.4.1. НДС в сумме 20% включен в стоимость Договора. 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами взятых на себя обязательств.

3.2. Стороны договорились и установили, что срок передачи Товара (согласно Спецификации), включая его поставку, составляет не более 7 (семь) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на счет Подрядчика в соответствии с п.6.2.

3.3. Срок выполнения монтажных и пуско-наладочных работ составляет 12 (двенадцать) рабочих дней.

4.1.Поставка Товара осуществляется Подрядчиком и считается исполненной после передачи Товара Покупателю по Накладной с проставлением на ней подписей представителей обеих сторон. 4.2. Доставка Товара осуществляется бесплатно (в пределах МКАД) в день, запланированный сторонами для начала монтажных и пуско-наладочных работ (далее по тексту — Работ). 4.3. Оплата доставки Товара за пределы МКАД производится по прейскуранту Подрядчика и составляет ______ руб.

5.1. Тара и упаковка Товара должна соответствовать обычно принятой для подобного рода товара, а также обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке. 6.1.Платеж за исполненное по Договору (проданный Товар, выполненные Работы) осуществляется Заказчиком в сроки, установленные в п.

6.2., в рублях. 6.2. Порядок расчетов по Договору: 6.2.1. Оплата стоимости Товара (Оборудования) производится: 100 (сто) % предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

6.2.2. Оплата стоимости расходных материалов и услуг (монтажных и пуско-наладочных работ) производится в 2 этапа: 1 этап – 50 % предоплата стоимости в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания настоящего Договора.

2 этап – 50 % стоимости после подписания Акта приемки выполненных Работ. 7.1. После получения платежа, согласно п. 6.2., Подрядчик обязан уведомить Заказчика о своей готовности произвести Работы, а Заказчик обязан указать (подтвердить) дату проведения и место Работ.

7.2. В целях производства Подрядчиком Работ во исполнение Договора, Заказчик обязан своими силами и средствами обеспечить возможность надлежащего проведения таковых, включая подготовку и доступность места выполнения Работ. 7.3. Заказчик обязан обеспечить на весь срок проведения Работ соответствие мест установки оборудования требованиям эксплуатационной документации Изготовителя, правилам Техники безопасности и пожарной безопасности.

7.4. Подрядчик отвечает за соблюдение техники безопасности своими специалистами во время проведения ими Работ в месте, которое определено Заказчиком. 7.5. Сторона Договора имеет право в случае нарушения другой стороной требований п.7.1, п.7.2., п.7.3, п.7.4. перенести сроки выполнения Работ, а также взыскать с виновной стороны штраф и убытки в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. В случае перенесения сроков выполнения Работ согласно п.

7.5., стороны подписывают соответствующий Протокол и назначают новую дату проведения Работ. 7.7. Работы производятся непосредственно Подрядчиком либо его Контрагентом. 8.1. В случае несвоевременного выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от стоимости Товара по Договору за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременной оплате исполненного по Договору Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 8.3 При несвоевременной поставке Товара иили проведения монтажных работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки 8.4. Ответственность за сохранность находящегося в монтаже оборудования и комплектующих материалов, в размере полной стоимости таковых, несет Заказчик.

8.5. В Случае, указанном в п.7.6., виновная сторона за нарушение условий Договора выплачивает штраф в размере трех процентов от стоимости Работ. 8.6. Необоснованное уклонение (отказ) от подписания необходимых документов (п.4.1, п.7.6) понимается как просрочка исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 8.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, если не решены путем переговоров, то подлежат передаче в Арбитражный суд г.

Москвы. 9.1. Качество и комплектность Товара должны соответствовать паспортным данным Изготовителя. 9.2. Подрядчик обязуется осуществлять ремонт/замену неисправных деталей, выполнять необходимые для этого работы за свой счет после подписания Акта приема-сдачи Работ в течение срока и при соблюдении условий, оговоренных в Гарантийном талоне на Товар. При этом гарантийный срок не может быть менее одного года на Товар.

9.3. Устранение неисправностей оборудования, возникших вследствие несоблюдения техники его эксплуатации или правил хранения, либо вследствие действия третьих лиц или непреодолимой силы, производится за счет Заказчика. 10.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, а также следствием вступления в силу акта нормативного характера государственного органа, имеющего обязательную силу хотя бы для одной из сторон Договора и других подобных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора.

10.2. Если обстоятельства, указанные в п.10.1. длятся более 1 месяца, стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть Договор. 11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2.

11.2. Права и обязанности сторон по настоящему Договору могут быть переданы по письменному согласию сторон третьим лицам, за исключением оговоренных в п.7.7 и п.9.2.

Договора. 11.3. Неоднократное нарушение Заказчиком требований п.п.

7.2 и 7.3.,7.6. признается в целях Договора как существенное нарушение его условий.

11.4. Риск существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили, заключая настоящий Договор, несет Заказчик. 11.5. В случае расторжения Договора, стоимость использованных в процессе монтажа расходных материалов Покупателю не возмещается. 11.6. Все иные взаимоотношения сторон, если такие связаны с Товаром, то регулируются общими положениями о договорах купли-продажи, а если связаны с монтажом оборудования, то общими положениями о договорах оказания услуг.

11.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия ( расхождения) от буквенной аббревиатуры, указанной в спецификации (ях), без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем.

Обязанность получения необходимых согласований (разрешений) собственником здания и (или) городскими службами для монтажа оборудования на фасадной части здания или других его частях, если эти согласования потребуются, возлагаются на Заказчика. Право собственности на оборудование, а также риск его случайной гибели или порчи переходят с Подрядчика на Заказчика с момента передачи оборудования Представителем Подрядчика Заказчику.

Заказчик обеспечивает соответствие сети электроснабжения потребляемой мощности монтируемого оборудования.

Кроме того, Заказчик представляет схему расположения магистралей Электроснабжения в местах крепления оборудования и прокладки трубопроводов.

Если при проведении Работ, в частности, при сверлении отверстий в стенах, будет поврежден кабель электропитания, о местоположении которого Заказчик не уведомил Подрядчика, все возникшие с этим убытки и ответственность несет Заказчик.

Демонтаж и (или) перемещение установленных кондиционеров, а также удлинение дренажного трубопровода или его чистка (в случае засора) производится по желанию Заказчика за дополнительную плату и не является гарантийным ремонтом. Стоимость указанных выше работ определяется менеджером в каждом конкретном случае отдельно.

Если при проведении Работ возникнет необходимость проведения дополнительных общестроительных, такелажных, подъемно-транспортных или электротехнических работ, стоимость которых не была включена в спецификацию, а также использование дополнительных, не вошедших в спецификацию расходных материалов (термоизоляционных и дренажных труб, электрического кабеля, декоративных коробов, кронштейнов и пр.), стороны рассмотрят вопрос о составлении дополнительной спецификации и оплаты по выставленному Подрядчиком счету в случае выполнения Работ силами Подрядчика, либо Заказчик выполняет эти работы своими силами и за свой счет. Заказчик ознакомлен с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатации в различные сезонные периоды, в частности, невозможностью эксплуатации при положительных температурах (выше +46 градусов Цельсия), если компрессорная часть оборудования находится в невентилируемом замкнутом техническом помещении.

Подрядчик не может гарантировать соответствие технических возможностей оборудования требованиям Заказчика, выходящими за пределы этих возможностей. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Все остальные условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормами Российского Гражданского Законодательства. Подрядчик: Заказчик: Подрядчик Генеральный директор Заказчик Генеральный директор ______________ ____________________

Образец договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемого между юридическими лицами

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеровг.

«» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика.

Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору.1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.1.3.

Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: .2.1. Исполнитель обязуется:

  1. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
  2. предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;
  3. провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  4. произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».

2.2.Заказчик обязуется:

  1. по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
  2. предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с до часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни.

    На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;

  3. предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
  4. по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
  5. выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;
  6. принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.

3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях.3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.4.1.

Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.4.2.

Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через рабочих дней с момента подписания Договора.4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя. Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время.4.4.

Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни.

Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за рабочий день до начала проведения конкретных работ.4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.4.6.
Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.4.6.

При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.4.7.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом.6.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ.6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.6.3.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г.

в установленном порядке.7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами.7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.7.3.

Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки.

Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами.7.4.

Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за рабочих дней до расторжения настоящего Договора.7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ.8.2.

Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.9.1.

Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.9.2. Договор составлен в двух экземплярах.

Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу.ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Исполнитель _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор на сервисное обслуживание кондиционеров

Содержание

  1. 1.1 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  2. 1.5 6.

    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  3. 1.7 8.

    ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  4. 1 Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров
    • 1.1 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
    • 1.2 3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ
    • 1.3 4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
    • 1.4 5. ФОРС-МАЖОР
    • 1.5 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
    • 1.6 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
    • 1.7 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
    • 1.8 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
    • 1.9 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
    • 1.10 11. ПОДПИСИ СТОРОН
  5. 1.8 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. 1.4 5.

    ФОРС-МАЖОР

  7. 1.9 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
  8. 2 образец
    • 2.1 Договор на ремонт кондиционеров образец
    • 2.2 Договор сервисного обслуживания климатического оборудования
    • 2.3 Договор технического обслуживания кондиционеров
    • 2.4 Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец
    • 2.5 Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров
    • 2.6 Договор на техобслуживание кондиционеров образец
    • 2.7 Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость
  9. 2.3 Договор технического обслуживания кондиционеров
  10. 2.2 Договор сервисного обслуживания климатического оборудования
  11. 2.1 Договор на ремонт кондиционеров образец
  12. 1.10 11. ПОДПИСИ СТОРОН
  13. 2.7 Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость
  14. 2.5 Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров
  15. 1.6 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
  16. 1.3 4.

    УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  17. 2.4 Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец
  18. 2.6 Договор на техобслуживание кондиционеров образец
  19. 1.2 3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров На странице представлена, актуальная в 2020 году, Форма договора на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров, заключаемый между юридическими лицами. Вы можете в любой момент скачать ее себе в формате .doc, .rtf или .pdf, размер файла документа составляет 17,3 кб.

  • Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  • Срок действия, условия и порядок расторжения договора
  • Ответственность сторон и порядок разрешения споров
  • Предмет договора
  • Условия и сроки оплаты
  • Условия и сроки проведения работ
  • Форс-мажор
  • Подписи сторон
  • Общие положения
  • Особые условия
  • Обязанности сторон

г.

_______________ «_____» _______________ 2016 г. ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель производит необходимое разовое техническое обслуживание (ТО), обеспечивающее штатную эксплуатацию сплит-систем и кондиционеров (в дальнейшем Оборудование) на Объекте Заказчика.

Список Оборудования, принимаемого на обслуживание, приведен в Приложении №1, перечень работ по техническому обслуживанию, выполняемых Исполнителем, приведен в Приложении №1 к настоящему Договору. 1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.2. Исполнитель принимает по акту от Заказчика на ТО исправное, находящееся в эксплуатации Оборудование.

1.3. Работы по ТО Оборудования производятся по адресу: ______________________________.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязуется:

  1. произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «____________________».
  2. провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание;
  3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
  4. предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ;

2.2.Заказчик обязуется:

  1. по согласованию сторон, на основании отдельных счетов оплатить работы третьих лиц (альпинист, спецтехника и.т.п.), если для выполнения Работ потребуется привлечение таковых;
  2. предоставить представителям Исполнителя необходимые условия для выполнения работ и возможность беспрепятственного их выполнения по настоящему Договору с __________ до __________ часов, в рабочие дни, а при необходимости и в выходные дни.

    На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам;

  3. по предварительному согласованию Сторон, своевременно оплатить расходные материалы, предусмотренные нормами производителя в случае использования таковых. Расход указанных материалов не должен превышать значений, предусмотренных для данного вида оборудования;
  4. принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении.
  5. предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа;
  6. выплатить Исполнителю вознаграждение, порядок и сроки выплаты которого определены п.3.1-3.4 настоящего Договора;

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ОПЛАТЫ 3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет __________ рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях. 3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

Читайте также Разница между инверторным и обычным кондиционером4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 4.1.

Перечень работ по ТО Оборудования, указан в Приложении №1 к настоящему Договору, согласован с Заказчиком.

4.2. Исполнитель обязан приступить к ТО оборудования, указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, не позднее, чем через __________ рабочих дней с момента подписания Договора.

4.3 Регулирование темпов работ является полной ответственностью Исполнителя.

Исполнитель не имеет права предъявлять какие-либо дополнительные требования на основании частичных изменений в графике производства работ, за исключением изменений касающихся проведения работ в не рабочее время. 4.4. Плановое ТО предоставляется Исполнителем в удобные для Заказчика часы и дни.

Стороны подтверждают сроки проведения технического обслуживания не позднее, чем за __________ рабочий день до начала проведения конкретных работ. 4.5. ТО Оборудования должно осуществляться Исполнителем с понедельника по пятницу, исключая праздничные и выходные дни. Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.
Во время проведения ТО Исполнитель обязуется нести ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка на объекте.

4.6. При мотивированном отказе Заказчика подписать Акт сдачи-приемки работ по настоящему Договору, он должен в письменной форме уведомить об этом Исполнителя с указанием причины отказа в течение трех дней с момента предоставления Акта, в противном случае работы считаются надлежащим образом сданными.

4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и оперативных сроков их выполнения.

5. ФОРС-МАЖОР 5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательства по Договору, а именно пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые уполномоченным органом. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1.

Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства и Гражданского Кодекса, действующего на территории РФ. 6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. ____________________ в установленном порядке. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного взаиморасчета между Сторонами. 7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Каждая из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства по настоящему Договору и не начала устранять недостатки в течение __________ рабочих дней с момента письменного уведомления, или не устранила эти недостатки в согласованные сроки. Такое расторжение будет действительно с момента проведения взаимных расчетов между Сторонами. 7.4. Для расторжения настоящего Договора одной из Сторон, требуется письменное извещение, которое направляется другой Стороне с получением последней не позднее, чем за __________ рабочих дней до расторжения настоящего Договора.

7.5. После прекращения действия настоящего Договора его положения будут применимы (исключая положения касающегося проведения работ) до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период действия настоящего Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 8.1. Взаимоотношения сторон, которые не оговариваются настоящим Договором, регулируются действующим Гражданским Законодательством РФ. 8.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 8.3. Стороны обязуются незамедлительно сообщать друг другу сведения об изменении юридического статуса, адреса, номеров контактных телефонов.

Читайте также Кондиционер издает булькающие звуки когда выключен? 8.4. Все изменения или дополнения по настоящему Договору будет иметь силу только в том случае, если они сделаны в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Перечень оборудования, принимаемого на техническое обслуживание и Перечень работ (Приложение №1), согласованы Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 9.2. Договор составлен в двух экземплярах.

Оба экземпляра (по одному экземпляру у Заказчика и у Исполнителя) имеют одинаковую юридическую силу. 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ ИсполнительЮридический адрес:________________________________________ Почтовый адрес:________________________________________ ИНН/КПП:______________________________ Телефон/факс:____________________ Расчетный счёт:______________________________ Наименование банка:______________________________ Корреспондентский счёт:______________________________ БИК:____________________ 11.

ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик _________________ Исполнитель _________________ Источник: https://domashniy-urist.ru/forma/dogovor_na_tehnicheskoe_obsluzhivanie_klimaticheskih_split_sistem_i_kondicionerov.html образец Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.

Предоставляет Заказчику первичные бухгалтерские документы не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. Статья 7. Обязательства ЗаказчикаПо Договору Заказчик: Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».Осуществляет приемку выполненных Работ. РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Статья 8.

Материалы Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.

Договор на ремонт кондиционеров образец 4.4. Уплата санкций не освобождает Заказчика и Исполнителя от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 5. Срок действия Договора. 5.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору. Договор сервисного обслуживания климатического оборудования В случае непредставления либо неполного или неверного представления информации имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.

5. Порядок сдачи-приема услуг 5.1.

ОРОН 2.1. Исполнитель обязуется: произвести квалифицированное ТО оборудования систем кондиционирования воздуха в соответствии с перечнем работ (Приложение №1). Обслуживание производится исключительно сотрудниками «».

предоставить своевременно Заказчику соответствующие документы: счета, акты приемки-сдачи работ, провести работы качественно, в соответствии с инструкциями, разработанными для каждого типа Оборудования, принятого на обслуживание, выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Договор технического обслуживания кондиционеров предполагается, что он может заключаться как в устной, так и в письменной форме. Существует принципиальное отличие технического обслуживания от гарантийного обслуживания или ремонта, так как техническое обслуживание производится при рабочем состоянии кондиционеров (вентиляторов).

Техническое обслуживание позволяет увеличить сроки эксплуатации кондиционеров (вентиляторов), использовать с максимальной производительностью и КПД, резко снизить вероятность выхода из строя оборудования. С этим шаблоном часто используют:

  • Договор оказания консультационных услуг
  • Договор на оказаниие маркетинговых услуг
  • Договор оказания бухгалтерских услуг
  • Договор оказания аудиторских услуг
  • Договор на оказание информационных услуг

Популярные документы и процедуры: Договор на техническое обслуживание кондиционеров образец 2.1.2.Предоставить Исполнителю перед началом выполнения услуг по Договору объект, обеспечить доступ к нему, а также документацию, необходимую для нормальной работы. 2.1.3.Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях и решениях по выполнению услуг согласно Договору, представляя для этого все необходимые документы.

Внимание За нарушение сроков оплаты оказанных Услуг, уплачивает пени в размере процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более процентов от стоимости несвоевременно оплаченного этапа Услуг.

Договор на техническое обслуживание климатических сплит-систем и кондиционеров На все время действия Договора обслуживающему персоналу обеспечить доступ к обслуживаемому оборудованию, его удаленным узлам, магистральным трубопроводам, предоставить представителям Исполнителя возможность доступа к сетям, обеспечивающим электропитание и отвод дренажа, принять у Исполнителя работы по настоящему Договору и своевременно подписывать Акты сдачи-приемки работ при их надлежащем исполнении. 3.1. Стоимость обслуживания по настоящему Договору составляет __________ рублей, является окончательной и не подлежащей изменению на весь период действия Договора.

3.2. Оплата производится по факту выполнения работ в рублях. Читайте также Кондиционер с функцией вентиляции воздуха3.3.Осуществление дополнительных выездов на объект для проведение работ по устранению неполадок в работе Оборудования (диагностика и ремонт, замена узлов, дозаправка системы, проведение дополнительных монтажных и иных подобных видов работ, связанных с демонтажем, переносом и изменением местоположения оборудования, не зависимо от причин, приведших к такой необходимости, установку дополнительных крепежных элементов для магистралей и узлов), согласовывается сторонами и оплачивается отдельно по факту выполнения работ.

Договор на техобслуживание кондиционеров образец ПОИСК Toggle navigation ВХОД НА САЙТ Войти чужой компьютер Войти через соц сети Консультация по телефону: +8 (800) 500-27-29 добавочный номер: 470 Основная задача договора на техническое обслуживание кондиционеров – это определение сроков тех или иных работ. Он позволяет сервисным центрам распределить сезонную нагрузку на персонал. Цена обслуживания кондиционера зависит от мощности, типа, количества, а также графика обслуживания.

Договор на техническое обслуживание кондиционеров заключается с юридическими лицами при наличии трех или больше единиц климатической техники. Договор, как правило, состоит из шести разделов:

  1. Обязанности сторон,
  2. Порядок расчетов,
  3. Предмет договора,
  4. Реквизиты сторон.
  5. Гарантии и ответственность,
  6. Особые условия,

В этом разделе определяется срок договора, адрес, по которому установлены кондиционеры.

Перечень климатической техники и стоимость техобслуживания кондиционеров указываются в Приложении к Договору. Определяются периодичность и сроки технических работ в качестве обязательств исполнителя. Обязательства заказчика заключаются в организации доступа рабочих к оборудованию, приемке работ и подписании акта приемки-передачи.

Детализируется процесс предъявления претензий, сроки для исправления недостатков.

  1. поломка вызвана стихийными бедствиями.
  2. отказ заказчиком производить ремонт при его необходимости,
  3. поломка при неправильной эксплуатации,

Определяется размер пени при просрочке платежей. Снятие обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы). Изменение сроков договора в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

Адреса, мокрые печати и подписи представителей обеих сторон. В приложении перечисляются все виды климатической техники, подлежащей техническому обслуживанию, их количество, мощность по холоду, периодичность и стоимость техобслуживания кондиционера, а также общая сумма за договорной период.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Популярные Опрос Вам необходима личная консультация с юристом?

Да Нет © 2017-2019 Нашли опечатку? Выделите фрагмент и отправьте нажатием Ctrl+Enter.

Примеры договоров на техническое обслуживание кондиционеров, их цена и стоимость статьи: Основная задача договора на – это определение сроков тех или иных работ. Он позволяет сервисным центрам распределить сезонную нагрузку на персонал.

Цена обслуживания кондиционера зависит от мощности, типа, количества, а также графика обслуживания. Договор на техническое обслуживание кондиционеров заключается с юридическими лицами при наличии трех или больше единиц климатической техники. Договор, как правило, состоит из шести разделов:

  1. Предмет договора,
  2. Обязанности сторон,
  3. Особые условия,
  4. Гарантии и ответственность,
  5. Реквизиты сторон.
  6. Порядок расчетов,

В этом разделе определяется срок договора, адрес, по которому установлены кондиционеры.

Перечень климатической техники и стоимость техобслуживания кондиционеров указываются в Приложении к Договору. Определяются периодичность и сроки технических работ в качестве обязательств исполнителя.

Обязательства заказчика заключаются в организации доступа рабочих к оборудованию, приемке работ и подписании акта приемки-передачи. Детализируется процесс предъявления претензий, сроки для исправления недостатков. Прописывается цена обслуживания кондиционеров без НДС.

Возможность и условия изменения суммы. Порядок расчетов (наличный или безналичный) и кратность оплаты (после каждого посещения, раз в полгода, один раз за весь период). Здесь исполнитель гарантирует функциональность кондиционеров на протяжении определенного времени после сервисного обслуживания.

Перечисляются случаи, на которые не распространяются гарантии:

  1. отказ заказчиком производить ремонт при его необходимости,
  2. поломка при неправильной эксплуатации,
  3. поломка вызвана стихийными бедствиями.

Определяется размер пени при просрочке платежей. Снятие обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы). Источник: https://jobjoys.com/zemelnoe-pravo/dogovor-na-servisnoe-obsluzhivanie-konditsionerov-obrazets/ Рубрики Кондиционеры Навигация записи Переход с кирпичного дымохода на металлическийПравила размещения кондиционера в комнате

на право заключения договора на оказание услуг по технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования (051-У/2021)

/ / ПечатьПоделитьсяНомер извещения32110206712Уникальный номер закупкиНаименование закупкиВалюта процедурыRUBСпособ закупкиМаркетинговые исследованияДата публикации19.04.2021 14:56Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.18.05.202128.04.202128.04.2021Наименование организатораОрганизаторЮридический адрес308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38Почтовый адрес308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38Контактный телефон+7 4722 23-51-56Факс+7 4722 34-08-58Адрес электронной контактного лицаЧерняева Светлана СергеевнаМесто рассмотрения предложенийБелгородКлючевые слова:Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!

Обсуждения
Ответственность учащихся за ненормативную лексику

Нецензурная брань в школе какая ответственность Содержание...

Комментариев  0
Заявление инвалида об отказе от ипр образец

Заявление об отказе работника, являющегося инвалидом, от...

Комментариев  0
Сколько стоит поставить машину на учет в гаи 2021 березники

Оглавление:Постановка на учёт автомобиля в ГАИ в Березнике в 2021...

Комментариев  0

Консультация юриста

Информация

top