Главная - Другое - Договор на оказание услуг по ремонту техники образец

Договор на оказание услуг по ремонту техники образец

Договор на оказание услуг по ремонту техники образец

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, заключаемого между юридическими лицами


Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортаг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.1.3.

Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности.

Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.2.1.

Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.2.2.

Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем.

Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.2.4.

Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.2.5.

3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.2.6.

Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.2.7.

При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.2.8.

Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  1. автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
  2. автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  3. имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;

2.9.

Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  1. Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  2. Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  3. Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  4. Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  5. Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
  6. Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ.

При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей.

В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.3.3.

Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.3.4.

В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.3.6.

В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.3.7.

Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг.

Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.4.3.

Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии. 4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.4.5.

Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.4.6.

Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.5.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.5.4.

Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр.
адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Исполнитель _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора по оказанию ремонтных работ, заключаемого между юридическими лицами

Договор по оказанию ремонтных работ по проведению ремонтных работг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

По условиям настоящего Договора Подрядчик обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену.

Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .2.1.Заказчик обязан:2.1.1. Своевременно заключить договор с Подрядчиком;2.1.2.

Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;2.2.Заказчик вправе:2.2.1.

Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условий Договора (графика) Подрядчиком;2.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.2.3.

Подрядчик обязан:2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.2.3.2.

При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.2.4.

Подрядчик вправе:2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;2.4.2. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.3.1.
Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.3.1.

Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.3.5.

Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.3.7.

Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.3.9.

При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение календарных дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.4.2.

Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).5.1.

Подрядчик гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Подрядчик, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).5.4.

В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.6.1.

Общий срок выполнения Договора .7.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.7.2.

За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.7.3.

За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.7.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.7.5.

Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами.7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.7.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону.

Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.8.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.8.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.8.3.

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.8.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.8.5.

Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПодрядчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Заказчик _________________Подрядчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор на ремонт оборудования образец скачать бесплатно

» Автор Yurist На чтение 6 мин.

Просмотров 301 Опубликовано 10.07.2018 г. Москва «___» ___________20__ г.ООО «Ромашка», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Петрушка», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:1.

Предмет договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по диагностике и ремонту (далее – Работы) морозильников «Морозко» в количестве 2-х (Двух) штук (№1 — серийный № _______, инвентарный № ____, №2 — серийный № ____ инвентарный № ___) и холодильного шкафа «Шкаф» в количестве 1-й (Одной) штуки (серийный номер _____, инвентарный номер ______), установленных на территории Заказчика( далее по тексту — Оборудование), по адрес: г. Москва, ул. Московская, д. 1, к. 1, оф. 1, согласно техническому заданию (Приложение №___), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы на условиях, установленных настоящим Договором.

В стоимость Работ входит стоимость заменяемых узлов, агрегатов и расходных материалов.1.2. Срок выполнения Работ: 40 календарных дней с момента зачисления оплаты на расчетный счет Подрядчика.

Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.1.3. После запуска Оборудования представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика и его стабильной работы в период испытания, Стороны подписывают акт выполненных Работ.2.

Обязанности Сторон2.1. Подрядчик обязан:2.1.1.

Выполнять работы с надлежащим качеством.2.1.2.

Выполнить работы в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора.2.1.3.

Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка Заказчика.2.1.4. Нести ответственность за действия привлеченных для выполнения Работ по настоящему Договору сторонних организаций (третьих лиц).2.1.5.

Предоставить Заказчику за 3 (Три) рабочих дня до начала работ список своих представителей.2.2. Подрядчик имеет право:2.2.1. Приглашать сторонние организации для выполнения работ по настоящему Договору.2.3. Заказчик обязан:2.3.1. Предоставить Подрядчику Оборудование для выполнения Работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты перечисления предоплаты на расчетный счет Подрядчика и техническую документацию к данному Оборудованию.2.3.2.

Оплатить стоимость Работ, указанную в п. 3.1. настоящего Договора.2.3.3. Предоставить представителям Подрядчика свободный проход в помещения, где расположено Оборудование.2.4.

Заказчик имеет право:2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.3.

Стоимость работ и порядок расчетов3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласно смете затрат (Приложение № ___) составляет 40 000,00 (сорок тысяч) рублей, НДС не облагается (Уведомление ИНФС России № ХХХ о возможности применения упрощенной системы налогообложения).3.2.

Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.3.2.1. Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Работ на основании Счета на предоплату, действительного в течение 5 ( Пяти) рабочих дней.4.

Заказчик производит предоплату в размере 100% от стоимости Работ на основании Счета на предоплату, действительного в течение 5 ( Пяти) рабочих дней.4. Гарантийные обязательства4.1.

Подрядчик дает гарантии на все выполненные Работы по ремонту в течение 6 (Шести) месяцев с даты подписания акта выполненных Работ и 6 (шести) месяцев на установленные расходные материалы при условии правильной эксплуатации Оборудования.4.2. При выходе из строя Оборудования в период гарантийного срока, Заказчик составляет акт в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выхода из строя Оборудования, с участием представителя Подрядчика.

Подрядчик в течение 2-х рабочих дней, со дня письменного уведомления Заказчиком о выходе из строя Оборудования, обеспечивает прибытие на объект своего представителя для составления причин неисправности, принятия решения о порядке и сроках проведения ремонтных Работ.5.

Ответственность сторон5.1. За невыполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.2. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки.5.3.

В случае обнаружения Заказчиком дефектов в течение гарантийного срока на выполненные Работы Подрядчик обязан, в течение 7 ( Семи ) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком об обнаруженных недостатках безвозмездно устранить их.5.4.

Если отступления в Работе или иные недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков в полном объеме.5.5. Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и других природных явлений, а также война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора. При этом Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана в течение трех рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.6.

Порядок сдачи и приема Работ6.1. По результатам проведения Работ и испытания Оборудования Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных Работ и рекомендации по правильной эксплуатации Оборудования.6.2.

Работа считается выполненной Подрядчиком после подписания актавыполненных Работ уполномоченными представителями Сторон.6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных Работ Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем доработок и сроками их выполнения.7. Изменение и расторжение Договора7.1.

Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами Договора.7.2.

Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.7.3.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.8. Порядок разрешения споров 8.1. В случае возникновения споров между Сторонами, в связи с исполнением обязательств настоящего Договора, Стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров.

Срок рассмотрения претензий — 20 ( Двадцать ) календарных дней со дня их получения.8.2. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров между Сторонами, спор по настоящему Договору подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика9.

Адреса и банковские реквизиты СторонПодрядчикЮридический адрес:________________________________________Почтовый адрес:________________________________________ИНН/КПП:______________________________Телефон/факс:____________________Расчетный счёт:______________________________Наименование банка:______________________________Корреспондентский счёт:______________________________БИК:____________________ЗаказчикЮридический адрес:________________________________________Почтовый адрес:________________________________________ИНН/КПП:______________________________Телефон/факс:____________________Расчетный счёт:______________________________Наименование банка:______________________________Корреспондентский счёт:______________________________БИК:____________________Продавец _________________Покупатель _________________

Образец договора на техническое обслуживание оргтехники, заключаемого между юридическими лицами

Договор на техническое обслуживание оргтехники на техническое обслуживание оргтехникиг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по техническому обслуживанию оргтехники Заказчика.1.2.

Перечень принимаемой на техническое обслуживание техники указан в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.2.1.

Техническое обслуживание в соответствии с настоящим договором включает:2.1.1. Освидетельствование технического состояния техники специалистами Исполнителя при заключении настоящего договора; внесение её типа, заводского номера и количества в перечень (Приложение №1), с указанием места размещения.2.1.2.

На обслуживание по договору ставится только исправное оборудование.

В случае необходимости, по факту освидетельствования, ремонт и устранение имеющихся неисправностей Исполнителем до заключения договора, за счет Заказчика или им самим.2.1.3. Ежемесячные (или ежеквартальные) регламентные работы, проводимые Исполнителем в соответствии с технической документацией на оборудование, за исключением работ, выполняемых оператором и изложенных в «Руководстве пользователя».2.1.4.

Проверку надежности функционирования всех блоков и оборудования в целом: чистку, смазку, регулировку и работу по замене деталей, если такая необходимость возникнет в процессе эксплуатации.2.1.5.

Консультации Заказчика по вопросам эксплуатации, обслуживания, приобретения запасных частей, расходных материалов и бумаги.2.2.

Исполнитель приступает к выполнению работ у Заказчика при наличии заключенного договора; стационарной сети электропитания надлежащей мощности и типоразмера; при наличии доступа ко всем элементам конструкции оборудования.2.3. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому обслуживанию оргтехники по Договору оформляется двусторонним актом, также в акт сдачи/приёмки вписываются работы по установке запасных частей. На запасные части, использованные Исполнителем при ремонте и техническом обслуживании оборудования, выставляется отдельный счёт и выписывается отдельная накладная по форме ТОРГ-12.2.4.

Работы по п.2.1.3 осуществляются, в зависимости от желания Заказчика, либо по вызову, либо в стационаре.2.5. Запасные части и расходные материалы, поставку которых осуществил Исполнитель, в стоимость настоящего договора не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно. Установка запасных частей производится исполнителем в рамках настоящего договора и только с согласия Заказчика.

Работа по заправке картриджей в данный договор не входит, эта услуга оплачивается Заказчиком отдельно.3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Обеспечить прибытие специалиста к Заказчику до часов рабочего дня, следующего после поступления заявки (не считая выходных и праздничных дней).3.1.2.

Осуществить, при выявлении необходимости и с согласия Заказчика, замену запасных частей или заправку оборудования расходными материалами, предварительный заказ требуемых запасных частей и расходных материалов.3.1.3. Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика.
Все замены запасных частей и расходных материалов производятся только с согласия Заказчика. В случае отказа Заказчика от необходимых замен запасных частей и расходных материалов, Исполнитель не несет ответственности за качество работы оборудования.3.2.

Заказчик обязуется:3.2.1. Соблюдать условия и правила эксплуатации оборудования, изложенные в «Руководстве пользователя».3.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ к оборудованию специалистам, прибывшим по его вызову; условия работы, соответствующие требованиям санитарии, техники безопасности и охраны труда.3.2.3.

Достоверно информировать Исполнителя о всех неисправностях, возникших в процессе эксплуатации оборудования.3.2.4. Подписать двусторонний акт взаимных претензий при нарушении правил эксплуатации оборудования.3.3.

Техническое обслуживание и ремонт производятся по выбору Заказчика либо на площадях Заказчика, если позволяет место установки оборудования, либо в стационаре.3.4. Работы, выполненные в рамках настоящего договора, оформляются актом сдачи-приемки работ с отражением показаний счетчика копий и подписываются уполномоченными представителями сторон.3.5. При некачественном техническом обслуживании Заказчик составляет рекламационный лист и направляет его Исполнителю.3.6.

В случае систематических (более раз) нарушений Заказчиком правил эксплуатации оборудования, отраженных в акте взаимных претензий, действие договора приостанавливается до устранения этих нарушений.

При этом срок договора не продлевается.4.1. Стоимость годового технического обслуживания составляет рублей.4.2.

Заказчик оплачивает стоимость работ по договору, а также счета за поставленные расходные материалы и запасные части ежемесячно в течение банковских дней с момента выставления счета Исполнителем. В случае оплаты позже указанного срока, Исполнитель оставляет за собой право корректировки цен.4.3.

Счет на оплату технического обслуживания, выписанный Исполнителем, является неотъемлемой частью настоящего договора.4.4. Общая стоимость технического обслуживания оборудования определяется как сумма стоимостей технического обслуживания каждой единицы техники, указанной в Приложении №1.4.5. Каждая из сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, уведомив другую сторону не менее, чем за дней до его расторжения; в этом случае взаиморасчеты сторон производятся исходя из фактического времени оказания Исполнителем услуг по договору и общей суммы договора.5.1.

В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.2.

Все споры и разногласия, возникающие в период действия договора, урегулируются путем переговоров ответственными представителями сторон. При не достижении согласия, спор решается в Арбитражном суде . Решение Арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.6.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, как: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного договора.6.3.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону в письменной форме, причем по требованию любой из сторон должны быть представлены все необходимые документы. В случае несвоевременного оповещения стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим договором.6.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из договора, длится более дней, любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, известив об этом другую сторону.7.1.

Все приложения к настоящему договору подписываются аналогично настоящему договору и являются неотъемлемыми его частями.7.2. Стороны не имеют права передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам.7.3. Все изменения и дополнения к данному договору совершаются в письменной форме и должны быть подписаны обеими сторонами.8.1.

Настоящий договор вступает в силу на следующий день после поступления средств на расчетный счет Исполнителя и действует в течение месяцев.8.2.

Если по истечении срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на следующий срок.ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Исполнитель _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор оказания услуг составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен? Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Договор оказания услуг по ремонту оборудования (бланк, образец — 2020)

г.

Москва «__» ________201__г. ОАО «________________» (сокращённое наименование — ОАО «________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «_____________________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство: — ремонт _______________________ согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).

1.2. Срок выполнения работ с «__» ________201_г., по «__» ________201_г. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ___________ (__________________________ тысяч) рублей, в т.ч.

НДС ______ (_________________ тысяч) рублей __ коп. 2.2. Заказчик производит предоплату за указанные услуги в размере 100% от общей суммы настоящего договора на ремонт оборудования в течение десяти дней с момента заключения настоящего договора.

2.3. Установленная в договоре на ремонт оборудования стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен и тарифов по письменному согласованию сторон. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Обязанности Заказчика: а) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору на ремонт оборудования; б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика; в) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами. 3.2. Обязанности Подрядчика: а) выполнять работу согласно требованиям технической документации; б) обеспечить свободный проезд и проход на территорию Подрядчика обслуживающего персонала Заказчика согласно списку, согласованному с Подрядчиком.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 4.1. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о фактически выполненной работе. 4.2 Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта о фактически выполненной работе по ремонту техники обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке работ или его мотивированный отказ.

4.3. В случае непредставления подписанного акта о приемке работ или мотивированного отказа о приемке работ в течение десяти дней со дня получения акта работа считается принятой Заказчиком. 4.4. В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика. 4.5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 6.1 Настоящий договор на ремонт оборудования действует с момента подписания сторонами, до выполнения всех работ по настоящему договору. 6.2 Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора на оказание услуг, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Все изменения и дополнения к договору на ремонт оборудования оформляются письменными соглашениями сторон. И т.д. Весь типовой бланк и образец договора оказания услуг по ремонту оборудования доступен для свободного использования в прикрепленном файле.

Этот документ может быть вам полезен: Договор аренды транспортного средства. Прикреплённые файлы: Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать Закажите услугу у юриста Ваши обращения конфиденциальны!

Заказать + © 2016.

Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию

на выполнение работ по техническому обслуживаниюг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: по проведению ежемесячного технического обслуживания по адресу: , а так же выполнение работ сопутствующих (необходимых для выполнения) указанным в техническом задании (Приложение №1).

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно Приложению №1.1.3. Выполняемые работы согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.1.4. Выполняемые работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов и ведомственным ТУ и ТО, считаются не выполненными.1.5.

Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с момента подписания Договора по «»2021 года.1.6. Выполнение работ по ремонту неисправного оборудования проводиться по отдельно заключенному договору.2.1. Заказчик:2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;2.1.2.

обеспечивает доступ Исполнителю к местам выполнения работ, и выполнение согласованных сроков, необходимых для выполнения работ;2.1.3.

обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего Договора;2.1.4.

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения;2.1.5. осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;2.1.6.

обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору;2.1.7.

консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Договора на выполнение работ;2.1.8. производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг;2.1.9. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у Исполнителя соответствующего возмещения.2.2.

Исполнитель:2.2.1. обязуется выполнить работы в соответствии с объемами, сроками, указанными в настоящем Договоре, надлежащего качества и по цене, предусмотренной настоящим Договором;2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора на выполнение работ;2.2.3.

вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора на выполнение работ;2.2.4. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора на выполнение работ;2.2.5.

вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с п.4 настоящего Договора;2.2.6. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.3.1.

При завершении выполнения работ, в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов в период с 10 по 29-е число каждого месяца.3.2. Заказчик в течение дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком документа, подтверждающего выполнение работ.3.3.

В случае несоответствия выполненных работ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, Заказчик и Исполнитель обязаны составить акт с перечнем дефектов. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение дней со дня получения им документов, подтверждающих выполнение работ.

Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.4.1.

Выполненные работы, оплачиваются за счет средств федерального бюджета.4.2. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет рублей. Общая сумма договора рублей. НДС не облагается.4.3.

Оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных соответствующими документами. Счета Исполнителя оплачиваются не позднее дней с момента подписания документов, подтверждающих выполнение услуг.4.3. Стоимость выполненных работ является постоянной и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.4.4.

Датой выполнения работ, считается дата, указанная в документе, подтверждающего выполнение работ.5.1. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель по требованию Заказчика производит их повторно за свой счет.5.2.

В случае недовыполнения, нарушения сроков выполнения работ, утвержденных графиком выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполнены работ за каждый день просрочки.5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполнения работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ, за каждый день просрочки.5.4.

В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, он несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.5.6.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.5.7.

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.5.9. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом .6.1.

Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).7.1.

Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по «»2021 года включительно.7.2. В настоящий Договор по соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в письменной форме.8.1. Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий Сторон Договора обстоятельства, в связи с которыми Стороны или Сторона оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, касающиеся Стороны, которая не может по этой причине выполнить взятые на себя обязательства.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает Сторону от ответственности за выполнение принятых ею обязательств.9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.9.2.

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: техническое задание (Приложение №1).ИсполнительЮр.

Обсуждения
Ответственность учащихся за ненормативную лексику

Нецензурная брань в школе какая ответственность Содержание...

Комментариев  0
Заявление инвалида об отказе от ипр образец

Заявление об отказе работника, являющегося инвалидом, от...

Комментариев  0
Сколько стоит поставить машину на учет в гаи 2021 березники

Оглавление:Постановка на учёт автомобиля в ГАИ в Березнике в 2021...

Комментариев  0

Консультация юриста

Информация

top